工程延期情况说明怎么写

瑞律网整理发布 859°c 2022-03-20
导读:对于建筑工地来说的话工程的质量是最为重要的关键所在,所以对于工程的延期的话也是经常在工地中发生的,延期的话只是说会赔偿相应的延期费用而已,并没有工程延误那么严重。那么,工程延期情况说明怎么写?下面就跟着小编一起来了解一下吧。

一、工程延期情况说明怎么写

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部,由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天。(开工日期20XX年4月5日,竣工日期20XX年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20XX年10月20日,望批准!

XX有限公司

20XX年5月25日

  

二、建筑工程延期违约金的上限是多少?

1、建筑工程延期违约金的上限是根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定,违约金最高一般不超过30%。

2、违约金的数额是双方预先确定的,违约金是—种违约后的补救措施。违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之,只要当事人无特别约定,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。(《民法典》第第一百一十四条第三款)。合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。

三、工程延期与工程延误的区别有什么

延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。

延期和延误都是未按期完成计划,它们的区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。

处理方法:延期应由业主按合同约定予以工期顺延(即工期赔偿),以及承担或有费用和或有利润的赔偿(菲迪克条款下是可以赔偿利润的,而中国的合同范本难以支持利润的索赔);延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金,并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。

以上就是小编为您详细介绍的关于工程延期情况说明怎么写的相关内容,综上所述小编提醒您,所以在工地上的话监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。若您还有什么法律疑问,建议咨询专业律师。

声明:文章内容系瑞律网结合法律法规、政府官网、互联网相关信息整理发布。如若侵权或内容有误请联系我们,将根据规定及时进行处理。
参考法规
最新推荐
首页 > 法律知识 > 建筑工程 > 工程延期情况说明怎么写